Памятка участникам тендера

1. Для принятия участия в тендере на выполнение работ, поставку, возмездное оказание услуг необходимо направить тендерное предложение, содержащее:

1.1. Цену (с учетом стоимости работ и расходных материалов, инструментов, средств малой механизации и специальной техники на объект).

1.2. Информацию о наличии НДС.

1.3. Сроки поставки, выполнения работ, сроки оказания услуг в календарных или рабочих днях.

1.4. Гарантийные сроки на товары, материалы, оборудование, работы и услуги.

1.5. Форму оплаты.

1.6. Контактные данные: (Ответственное лицо, номер мобильного телефона ответственного лица, юридический, почтовый адрес).

2. Тендерное предложение должно быть выполнено на фирменном бланке, скреплено печатью и подписано ответственным лицом.

3. Тендерные предложения, техническое задание предоставляются исполнителю в конверте, скрепленном печатью и подписью ответственного лица. Иногородние поставщики отправляют предложения на адрес: tender@megatitan.ru.

4. Необходимо указать дату отправки задания и заполнить таблицу:

Наименование организации	Цена, рублей	Наличие НДС	Условия оплаты	Срок выполнения (в календарных или рабочих днях)	Гарантия

5. Победителем тендера признается Участник, предложивший наилучшие условия исполнения договора.

6. Победитель тендера заключает договор согласно образцам, указанным ниже.

Образцы договоров с юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем

(победителем тендера)

Договор подряда (ремонтные работы)

ДОГОВОР ПОДРЯДА№

(ремонтные работы)

г. Улан-Удэ «____» ____________ 20_ г.

____________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________, действующего на основании ____________________, с одной стороны, и _______________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по___________________________________ в помещении ________________________, расположенного по адресу: _____________________________________________________ .

1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1 настоящего Договора собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией с учетом возможных изменений объема работ.

2. Цена Договора

2.1. Стоимость работ, поручаемых Подрядчику по настоящему Договору составляет__________________(прописью)

2.2. Оплата работ осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.3. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной в момент зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика.

2.4. Цена договора является окончательной и изменению не подлежит. Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ, подрядчик обязан своевременно предупредить об этом заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в договоре подряда цены работы, вправе отказаться от договора.

3. Обязательства Подрядчика

Для реализации настоящего Договора Подрядчик обязуется:

3.1. Приступить к выполнению работ в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения предоплаты и выполнить работы и сдать их Заказчику в срок ______________календарных дней с момента получения предоплаты.

3.2. Разработать проекты производства работ собственными и/или привлеченными силами.

3.3. Поставить на строительную площадку необходимые для выполнения работ материалы и строительную технику, осуществить приемку, разгрузку и складирование материалов и оборудования, завезенных на строительную площадку.

Обеспечить охрану, нести ответственность за сохранность указанного имущества, а также всего объекта до даты оформления акта приемки законченного строительством объекта.

3.4. Согласовать с органами надзора порядок ведения работ и обеспечить соблюдение его на строительной площадке, а также получить все разрешения и согласования, необходимые для производства работ, нести все расходы, связанные с их получением, за исключением разрешений, получаемых Заказчиком.

3.5. Не позднее чем за 3 дня до приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта, произвести полную и тщательную уборку стройплощадки и вывезти за ее пределы, принадлежащие Подрядчику и ненужные для последующих работ материалы, оборудование, строительную технику, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.

3.7. Устранить дефекты и недоделки, обнаруженные во время выполнения работ и в период гарантийного срока.

3.8. Обеспечивать соблюдение на строительной площадке требований техники безопасности, охраны окружающей среды и противопожарной безопасности в период выполнения работ в соответствии с условиями настоящего Договора, требованиями СНиП, нормативными актами и решениями местных административных органов.

3.9. Осуществлять необходимые мероприятия по очистке территории строительной площадки, выездов из нее и прилегающей к ней уличной полосы от загрязнения строительными и иными отходами в период выполнения работ в соответствии с условиями настоящего Договора и требованиями СНиП.

3.10. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

4. Обязательства Заказчика

Для выполнения Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик обязуется:

4.1. Предоставлять Подрядчику согласованную в установленном порядке проектно-сметную документацию, необходимую для выполнения работ, в соответствии с графиком выпуска проектно-сметной документации.

4.2. Принимать от Подрядчика выполненные работы и оплачивать их в порядке, установленном в настоящем Договоре.

4.3. Осуществлять технический надзор за выполнением работ в соответствии с условиями настоящего Договора, используя при этом критерии, заложенные в действующих в Российской Федерации СНиПах, технических условиях и стандартах, применяемых в строительстве в период действия настоящего Договора, а также в дополнительных требованиях, разработанных для данной стройки Заказчиком.

4.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

5. Сроки выполнения работ

5.1. На момент подписания настоящего Договора дата окончания работ, указанная в п. 3.1 является исходной для определения санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

5.2. В случае, если в ходе выполнения работ возникнет необходимость внесения изменений в сроки выполнения обязательств по настоящему Договору, в том числе по графику производства работ, то такие изменения могут быть внесены только в письменной форме по соглашению сторон.

5.3. Обязательства сторон по настоящему Договору, сроки исполнения которых определены в настоящем Договоре, подлежат исполнению в указанные сроки.

6. Внесение изменений в Договор

6.1. Заказчик вправе вносить изменения в объем работ, предварительно уведомив в письменном виде Подрядчика о необходимых изменениях.

6.2. Если изменения, указанные в п. 6.1 настоящего Договора, повлияют на стоимость работ или сроки выполнения работ, то такие изменения могут производиться посредством подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения, становящегося с даты его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

6.3. При необходимости переделок в ранее выполненной работе в связи с изменением проектных решений (за исключением случаев устранения недостатков вследствие некачественного выполнения Подрядчиком работ) оплата производится за счет средств Заказчика.

6.4. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

7. Порядок и условия платежей по Договору

7.1. Расчеты между Заказчиком и Подрядчиком за выполненные работы осуществляются платежными поручениями после подписания сторонами акта приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы № 2 и 3).

7.2. Заказчик выделяет Подрядчику аванс в размере ____%. Срок перечисления аванса – в течение 3 (трех) календарных дней с момента подписания настоящего договора.

7.3. Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком в течение 5 (пяти) дней после полного их завершения и устранения дефектов и недоделок, выявленных в процессе приемки выполненных работ.

7.4. При приемке работ проверяется объем, стоимость выполненных работ, на основании представленной Подрядчиком исполнительной документации проверяется их соответствие, так же как использованных материалов и оборудования, проектной документации, СНиПам, ГОСТам, техническим условиям, а также условиям настоящего Договора.

По окончании приемки выполненных работ, но не позднее 5 (пяти) дней с начала приемки, стороны подписывают акт приемки выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат. После подписания указанных документов Подрядчик выставляет Заказчику счет на оплату выполненных работ, в котором отдельной строкой выделяет сумму налога на добавленную стоимость и возвратные суммы.

7.5. В случае обнаружения при приемке выполненных работ отступлений от проектной документации, СНиПов, ГОСТов, технических условий, в акте приемки выполненных работ и справке о стоимости выполненных работ и затрат указывается только объем принятых работ, их стоимость. Одновременно Заказчик устанавливает соразмерный срок Подрядчику для безвозмездного исправления допущенных по вине Подрядчика дефектов и недоделок, а также для восполнения допущенного отставания против графика производства работ. При установлении существенных отступлений от названных выше требований и иных существенных недостатков Заказчик выдает предписание Подрядчику об устранении в установленный им срок допущенных отступлений и недостатков и вправе запретить производство последующих работ до их устранения.

8. Сдача и приемка законченных работ

8.1. Подрядчик обязан в установленные сроки предъявить к приемке рабочей комиссией объект - после завершения всех предусмотренных настоящим Договором работ в соответствии с проектной документацией.

8.2. Подрядчик обязан в трёхдневный срок до завершения выполнения работ сообщить Заказчику о готовности к сдаче объекта и представить необходимую документацию с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

8.3. Заказчик назначает рабочую комиссию, которая приступает к работе в трехдневный срок после получения уведомления Подрядчика. Срок приемки законченных строительством пусковых комплексов, объекта определяется Заказчиком.

8.4. Подрядчик не освобождается от любого из обязательств по настоящему Договору, которые остались невыполненными или были выполнены ненадлежащим образом к моменту подписания акта, о чем будет сделана соответствующая запись в вышеуказанном акте.

9. Организация производства работ

9.1. В течение всего времени, установленного для выполнения работ по настоящему Договору, представитель Заказчика или любое лицо, уполномоченное им, имеет право беспрепятственного доступа на строительную площадку ко всем частям производимых работ.

9.2. Скрытые работы:

9.2.1. По отдельным видам работ Подрядчик обязан составлять акты промежуточных приемок и акты на скрытые работы.

9.2.2. Акты на скрытые работы подписываются представителями Подрядчика, Заказчика, Субподрядчика (при необходимости).

9.2.3. Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику о необходимости проведения промежуточной приемки работ, подлежащих закрытию, и конструкций, не позднее чем за 5 суток до начала проведения этой приемки.

9.2.4. Если представитель Заказчика не явится к проведению промежуточной приемки работ, подлежащих закрытию, и конструкций, Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, однако ответственность за качество выполненных работ не снимается с Подрядчика. Раскрытие работ по требованию Заказчика в этом случае оплачивается им дополнительно.

9.2.5. Никакие скрытые работы не должны закрываться без письменного разрешения Заказчика за исключением случая, указанного в п. 9.2.4 настоящего Договора.

9.2.6. Если закрытие работ было выполнено без одобрения Заказчика, или если Заказчик не был проинформирован об этом, или был проинформирован с опозданием, то Подрядчик должен за свой счет открыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем за свой счет восстановить ее.

9.3. Контроль качества.

9.3.1. Подрядчик должен организовать комплекс мер эффективного контроля качества производства работ, оборудования и материалов в соответствии с требованиями СНиП и проектной документации.

9.3.2. Заказчик и/или его представитель имеет право производить любые проверки выполненных работ и качества используемых на строительстве материалов, в пределах предоставленных полномочий.

9.3.3. В процессе выполнения работ Подрядчик обязан применять только те материалы, которые указаны в проектной документации или были согласованы Заказчиком.

9.3.4. В случае, если Заказчик письменно отклонил использование материалов, которые не соответствуют стандартам качества, то Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену на другие материалы с учетом требований Заказчика, принимая во внимание, что такая замена не должна увеличивать сроки выполнения работ.

9.3.5. Заказчик в процессе выполнения работ вправе выдавать Подрядчику в письменной форме мотивированные распоряжения в отношении:

замены некачественных материалов, не соответствующих условиям настоящего Договора, требованиям СНиП и проектно-сметной документации;

прекращения выполнения Подрядчиком любой работы, если она не соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации, требованиям СНиП и условиям настоящего Договора; переделки таких работ для обеспечения их надлежащего качества.

9.4. Персонал Подрядчика:

9.4.1. Все расходы, связанные с персоналом Подрядчика, а также оплату их труда несет Подрядчик.

9.4.2. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьем или несчастными случаями со смертельным исходом в процессе выполнения работ Подрядчиком в отношении своего персонала либо третьих лиц, за исключением случаев, когда это произошло по вине Заказчика.

9.5. Безопасность работ:

9.5.1. Подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности всех работ, производимых по настоящему Договору, за соблюдение правил техники безопасности и норм противопожарной безопасности в соответствии с требованиями нормативных документов.

9.5.2. Ущерб, причиненный в результате несоблюдения правил безопасности Подрядчиком Заказчику, его персоналу, а также любым третьим лицам, возмещается Подрядчиком.

9.5.3. Заказчик вправе потребовать прекращения работы любого лица или остановки любых работ в случае обнаружения нарушения правил безопасности при выполнении работ по настоящему Договору. Подрядчик не вправе продлевать сроки производства работ или повышать их стоимость на том основании, что работы были приостановлены из-за несоблюдения правил безопасности.

9.5.4. Персонал Заказчика и его представители в период выполнения работ обязаны соблюдать установленные правила безопасности.

9.6. Охрана окружающей среды:

9.6.1. Подрядчик при выполнении работ по настоящему Договору обязан соблюдать нормы действующего законодательства по охране окружающей среды, а также требования проектной документации в этих вопросах.

9.6.2. Подрядчик несет ответственность за выполнение требований, изложенных в п. 9.6.1 настоящего Договора, и обязан возместить ущерб, возникший по его вине из-за несоблюдения указанных норм.

10. Гарантии

10.1. Подрядчик гарантирует:

надлежащее качество используемых материалов, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией, СНиПами, ГОСТами, техническими условиями и условиями настоящего Договора;

своевременное устранение недоделок и дефектов, выявленных при приемке работ.

10.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта устанавливается 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания акта приемки объекта.

10.3. Если в течение гарантийного срока обнаруживаются какие-либо дефекты, недоделки, усадка и другие недостатки, которые явились следствием применения недоброкачественных материалов, конструкций или неквалифицированного выполнения работ Подрядчиком, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

10.4. В случае неустранения Подрядчиком обнаруженных дефектов или других недостатков, выявленных в процессе эксплуатации в течение гарантийного срока, Заказчик вправе привлечь для исправления другую организацию с удержанием стоимости работ с Подрядчика.

11. Ответственность сторон

11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

11.2. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки на основании представленных другой стороной обосновывающих расчетов.

11.3. За нарушение по вине Подрядчика сроков окончания этапов, комплексов работ и ввода объекта в эксплуатацию он уплачивает Заказчику пеню в размере 0,2 % от полной стоимости этапа, комплекса работ, объекта в текущих ценах за каждый день просрочки.

При задержке сдачи объекта свыше 7 (семи) дней, Подрядчик уплачивает штраф в размере до 0,3% договорной цены до фактического исполнения обязательства.

11.4. За задержку сроков платежей, предусмотренных настоящим Договором Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1% от суммы платежа за каждый день просрочки.

11.5. Указанные в п. п. 11.3 - 11.4 настоящего Договора санкции взимаются за каждое нарушение в отдельности.

11.6. В случае несвоевременного освобождения Подрядчиком строительной площадки от принадлежащего ему имущества, Подрядчик обязан выплатить Заказчику пеню в размере 500 (пятьсот) рублей за каждый день просрочки.

11.7. В случае неустранения Подрядчиком в установленные сроки дефектов, отмеченных в дефектной ведомости при приемке работ, либо выявленных в период гарантийного срока, Подрядчик обязан выплатить Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости работ и конструкций за каждый день просрочки.

11.8. Кроме санкций за неисполнение обязательств по настоящему Договору виновная сторона возмещает другой стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему Договору непокрытые неустойками убытки, в том числе упущенную выгоду пострадавшей стороны.

11.9. Уплата сторонами неустоек, а также возмещение убытков, не освобождает их от исполнения принятых на себя обязательств в натуре.

12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Договору в период выполнения работ и гарантийного срока, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

12.2. Сторона по настоящему Договору, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с даты его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.

12.3. Если, по мнению сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

13. Разрешение споров между сторонами

13.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с его исполнением, решаются сторонами путем переговоров. Возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон, становящимся с даты его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

13.2. При невозможности достижения соглашения спор разрешается в Третейском суде при Торгово-промышленной палате Республики Бурятия.

14. Действие Договора

14.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного выполнения сторонами принятых на себя обязательств.

14.2. Изменение или прекращение (расторжение) настоящего Договора возможны только по соглашению сторон, кроме п. 15.3 и 15.4 настоящего Договора, когда Заказчик и Подрядчик имеют право расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

14.3. Заказчик вправе потребовать расторжения настоящего Договора в следующих случаях:

14.3.1. Задержка выполнения работ по вине Подрядчика, если эта задержка увеличивает сроки окончания работ более чем на один месяц.

14.3.2. Нарушение Подрядчиком условий настоящего Договора, если это ведет к снижению качества работ, предусмотренного проектом.

14.3.3. Аннулирование лицензии Подрядчика на строительную деятельность, принятие других актов государственных органов в рамках законодательства Российской Федерации, лишающих Подрядчика права на производство работ.

14.3.4. Внесение существенных изменений в поручаемый комплекс работ (конструктивные решения, применяемые материалы, объемы работ) и аннулирование результатов конкурса, на основании которого заключен настоящий Договор.

14.4. Подрядчик вправе потребовать расторжения настоящего Договора в следующих случаях:

14.4.1. При остановке работ Заказчиком по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок более двух месяцев.

14.4.2. При утрате Заказчиком возможности дальнейшего финансирования и отсутствии с его стороны необходимых гарантий, обеспечивающих финансирование в течение 2-х месяцев.

14.5. Сторона, от которой исходит инициатива по расторжению Договора, направляет другой стороне письменное уведомление, на которое другая сторона должна ответить в течение 15 (пятнадцати) календарных дней. При оставлении уведомления без ответа настоящий Договор считается расторгнутым через 15 (пятнадцать) календарных дней со дня получения уведомления.

14.6. При расторжении Договора виновная сторона возмещает другой стороне понесенные ею убытки.

15. Заключительные положения

15.1. Недействительность какого-либо условия настоящего Договора не влечет недействительности прочих его условий.

15.2. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении полученной ими друг от друга или ставшей им известной в ходе выполнения обязательств по настоящему Договору информации, а также знаний, опыта, ноу-хау и других сведений, о которых специально оговорено, что они имеют конфиденциальный характер.

15.3. С даты подписания настоящего Договора все предшествующие переговоры, соглашения и переписка сторон утрачивают силу и не могут использоваться в качестве доказательств в случае спора и для толкования текста Договора.

15.4. В соответствии с п.2 ст.434 ГК РФ стороны допускают заключение настоящего Договора путем обмена подписанными сканами оригиналов документов посредством электронной связи. В дальнейших взаимоотношениях стороны допускают обмен оригиналов всех документов, связанных с исполнением настоящего Договора, посредством электронной связи. При этом Сторона, направившая противоположной Стороне документ по электронной связи, обязана предоставить оригинал документа в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента направления такового документа по электронной связи. Документы, полученные посредством электронной связи, имеют юридическую силу оригиналов до момента получения непосредственно оригиналов документов, и могут быть использованы в суде в качестве доказательств.

15.5. В случае изменения юридического или почтового адреса сторона обязана немедленно направить в предусмотренном выше порядке извещение другой стороне с указанием своего нового адреса. При невыполнении этой обязанности вся корреспонденция, направленная по адресу, указанному в настоящем Договоре, считается полученной стороной, изменившей свой адрес.

15.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. Все приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой его частью.

15.7. При изменении нормативных правовых актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с действовавшими нормами при заключении настоящего Договора, что приводит к дополнительным затратам времени и денежных средств, согласованные графиком производства работ сроки отодвигаются соразмерно этому времени. Сроки и стоимость строительства в этом случае корректируются дополнительным соглашением сторон.

15.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

15.9. Названия статей настоящего Договора служат исключительно удобству изложения текста и не должны истолковываться, как определяющие или ограничивающие содержание условий Договора.

15.10. Настоящий Договор совершен в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.

16. Почтовый адрес, банковские реквизиты сторон, подписи

Заказчик

Подрядчик

Договор подряда (капитальное строительство)

ДОГОВОР ПОДРЯДА№

(капитальное строительство)

г. Улан-Удэ «____» ____________ 20_ г.

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ ______________________________

____________________________________________________________________________

по проекту, утвержденному ___________________________________________________.

1.3. Подрядчик обязуется завершить строительство и сдать объект, готовый к эксплуатации, в установленном порядке.

2. Цена Договора

2.1. Стоимость работ, поручаемых Подрядчику по настоящему Договору составляет__________________(прописью)

2.2. Оплата работ осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3. Обязательства Подрядчика

Для реализации настоящего Договора Подрядчик обязуется:

3.1. Выполнить работы в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать их Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора, требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Строительных Норм и Правил (СНиП), нормативных актов и проектной документации.

3.2. Разработать проекты производства работ собственными и/или привлеченными силами.

3.4. Возвести собственными силами и средствами на территории строительной площадки и вне ее временные сооружения, необходимые для выполнения работ, в соответствии с утвержденным Проектом организации строительства (ПОС).

3.5. Согласовать с органами надзора порядок ведения работ и обеспечить соблюдение его на строительной площадке, а также получить все разрешения и согласования, необходимые для производства работ, нести все расходы, связанные с их получением, за исключением разрешений, получаемых Заказчиком.

3.6. Не позднее чем за 3 дня до приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта (пускового комплекса) произвести полную и тщательную уборку стройплощадки и вывезти за ее пределы, принадлежащие Подрядчику и ненужные для последующих работ материалы, оборудование, строительную технику, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.

3.7. Устранить дефекты и недоделки, обнаруженные во время выполнения работ и в период гарантийного срока.

3.10. Передать по окончании строительства Заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его окончания, и исполнительную документацию о выполненных строительных и монтажных работах.

3.11. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

3.12. При необходимости выполнения непрофильных работ, а также в случае невозможности выполнения комплекса работ в установленные сроки собственными силами, Подрядчик направляет Заказчику предложения о привлечении дополнительных исполнителей работ. При этом Заказчику представляется по каждой предлагаемой организации-исполнителю копии учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, лицензий на выполнение соответствующих работ, бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату, перечень собственных строительных машин и оборудования, сведения о численности и квалификации работников.

Заключение договора Подрядчика с исполнителем допускается только после письменного согласия Заказчика.

Получив согласие Заказчика Подрядчик подписывает договор и сообщает Заказчику дату подписания договора, срок его действия, объект, вид выполняемых работ и сумму договора.

По окончании действия договора, в том числе и при досрочном расторжении, Подрядчик направляет Заказчику соответствующее извещение.

При обнаружении в ходе работ несоответствия технических возможностей исполнителей предъявляемым требованиям Подрядчик по требованию Заказчика обязан расторгнуть договор с ними.

По запросу Заказчика Подрядчик представляет сведения о фактических объемах работ, выполненных Соисполнителями и полученных денежных средствах.

В заключаемых договорах с исполнителями Подрядчик обязан предусмотреть аналогичные требования о согласовании с Заказчиком в случае передачи этими исполнителями части работ другим организациям и информировать Заказчика о заключаемых договорах, а также право Заказчика контролировать объемы выполняемых организациями работ и их стоимость и предъявлять к Подрядчику требования, связанные с нарушением им условий настоящего Договора.

4. Обязательства Заказчика

Для выполнения Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик обязуется:

4.3. Предоставлять геодезическую основу и техническую документацию на нее в соответствии с требованиями СНиП.

4.4. Осуществлять технический надзор за выполнением работ в соответствии с условиями настоящего Договора, используя при этом критерии, заложенные в действующих в Российской Федерации СНиПах, технических условиях и стандартах, применяемых в строительстве в период действия настоящего Договора, а также в дополнительных требованиях, разработанных для данной стройки Заказчиком.

4.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

5. Сроки выполнения работ

5.1. Подрядчик обязуется начать работы в течение трех дней с момента заключения настоящего договора и завершить работы и сдать Заказчику полностью готовый к эксплуатации объект в срок до ____________.

5.2. На момент подписания настоящего Договора дата окончания работ является исходной для определения санкций в случаях нарушения сроков строительства.

5.3. При недостаточном выделении финансирования по годам строительства сроки окончания работ соответственно переносятся без применения штрафных санкций к Подрядчику.

5.4. Работы по настоящему Договору должны выполняться Подрядчиком в соответствии с календарными графиками производства работ, представленными Подрядчиком, утвержденными Заказчиком, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

5.5. В случае, если в ходе строительства возникнет необходимость внесения изменений в сроки выполнения обязательств по настоящему Договору, в том числе по графику производства работ, то такие изменения могут быть внесены только в письменной форме по соглашению сторон.

5.6. Обязательства сторон по настоящему Договору, сроки исполнения которых определены в настоящем Договоре, подлежат исполнению в указанные сроки.

6. Внесение изменений в Договор

7. Порядок и условия платежей по Договору

7.1. Расчеты между Заказчиком и Подрядчиком за выполненные работы осуществляются ежемесячно платежными поручениями после подписания сторонами акта приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы N 2 и 3).

7.2. Заказчик ежеквартально выделяет Подрядчику аванс в размере 30% плановой стоимости квартального объема работ по настоящему Договору. Размер аванса, который должен быть перечислен Подрядчику, уточняется в конце каждого квартала с учетом ранее перечисленного аванса. Срок перечисления аванса - ____ календарных дней с момента наступления очередного квартала. Сумма выданного аванса не индексируется. Погашение аванса производится при оплате за выполненные работы по каждому предъявленному акту пропорционально стоимости работ, принятых к оплате.

7.3. Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком в течение ___ дней после полного их завершения и устранения дефектов и недоделок, выявленных в процессе приемки выполненных работ.

7.4. В процессе строительства по окончании каждого календарного месяца не позднее ___ числа Подрядчик предъявляет Заказчику для приемки объем работ за прошедший месяц.

При приемке проверяется объем, стоимость выполненных работ, на основании представленной Подрядчиком исполнительной документации проверяется их соответствие, так же как использованных материалов и оборудования, проектной документации, СНиПам, ГОСТам, техническим условиям, а также условиям настоящего Договора.

8. Сдача и приемка законченных работ

8.1. Подрядчик обязан в установленные сроки предъявить к приемке рабочей комиссией законченные конструкции, пусковые комплексы, объект - после завершения всех предусмотренных настоящим Договором работ в соответствии с проектной документацией.

8.2. Подрядчик обязан в пятнадцатидневный срок до завершения выполнения работ письменно сообщить Заказчику о готовности к сдаче пускового комплекса, объекта и представить необходимую документацию с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

8.3. Заказчик назначает рабочую комиссию, которая приступает к работе в пятнадцатидневный срок после получения уведомления Подрядчика. Срок приемки законченных строительством пусковых комплексов, объекта определяется Заказчиком.

9. Организация производства работ

9.1. Организация строительной площадки:

9.1.1. Подрядчик организует строительную площадку в соответствии с требованиями ПОС, СНиП, нормативных документов и организаций, осуществляющих государственный надзор.

9.1.2. Заказчик передает Подрядчику строительную площадку по акту в соответствии с согласованным сторонами графиком.

9.1.3. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, за правильность положения уровней, размеров и осей. Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет.

9.1.4. В течение всего времени, установленного для выполнения работ по настоящему Договору, представитель Заказчика или любое лицо, уполномоченное им, имеет право беспрепятственного доступа на строительную площадку ко всем частям производимых работ.

9.2. Скрытые строительные работы:

9.2.1. По отдельным видам ответственных конструкций и работ Подрядчик обязан составлять акты промежуточных приемок и акты на скрытые работы.

9.3. Контроль качества.

9.3.3. В процессе строительства Подрядчик обязан применять только те материалы, которые указаны в проектной документации или были согласованы Заказчиком.

9.4. Журнал производства работ:

9.4.1. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ на русском языке в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства". Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем Заказчика.

9.4.2. Если представитель Заказчика не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых материалов или записями Подрядчика, он должен изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания представителя Заказчика. Отметка об исполнении делается в журнале производства работ.

9.5. Персонал Подрядчика:

9.5.1. Все расходы, связанные с персоналом Подрядчика, а также оплату их труда несет Подрядчик.

9.5.2. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьем или несчастными случаями со смертельным исходом в процессе выполнения работ Подрядчиком в отношении своего персонала либо третьих лиц, за исключением случаев, когда это произошло по вине Заказчика.

9.6. Безопасность работ:

9.6.1. Подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности всех работ, производимых по настоящему Договору, за соблюдение правил техники безопасности и норм противопожарной безопасности в соответствии с требованиями нормативных документов.

9.6.2. Ущерб, причиненный в результате несоблюдения правил безопасности Подрядчиком Заказчику, его персоналу, а также любым третьим лицам, возмещается Подрядчиком.

9.6.3. Заказчик вправе потребовать прекращения работы любого лица или остановки любых работ в случае обнаружения нарушения правил безопасности при выполнении работ по настоящему Договору. Подрядчик не вправе продлевать сроки производства работ или повышать их стоимость на том основании, что работы были приостановлены из-за несоблюдения правил безопасности.

9.6.4. Персонал Заказчика и его представители в период нахождения на стройплощадке обязаны соблюдать установленные правила безопасности.

9.7. Охрана окружающей среды:

9.7.1. Подрядчик при выполнении работ по настоящему Договору обязан соблюдать нормы действующего законодательства по охране окружающей среды, а также требования проектной документации в этих вопросах.

9.7.2. Подрядчик несет ответственность за выполнение требований, изложенных в п. 9.7.1 настоящего Договора, и обязан возместить ущерб, возникший по его вине из-за несоблюдения указанных норм.

10. Гарантии

10.1. Подрядчик гарантирует:

своевременное устранение недоделок и дефектов, выявленных при приемке работ.

10.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается ____ месяцев с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта при условии надлежащего его использования и технического обслуживания.

10.3. Если в течение гарантийного срока обнаруживаются какие-либо дефекты, недоделки, усадка и другие недостатки, которые явились следствием применения недоброкачественных материалов, конструкций или неквалифицированного выполнения работ Подрядчиком, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее ___ дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

11. Ответственность сторон

11.5. Указанные в п. п. 11.3 - 11.4 настоящего Договора санкции взимаются за каждое нарушение в отдельности.

12. Обстоятельства непреодолимой силы

13. Разрешение споров между сторонами

13.2. При невозможности достижения соглашения спор разрешается Арбитражным судом Республики Бурятия.

14. Действие Договора

14.3. Заказчик вправе потребовать расторжения настоящего Договора в следующих случаях:

14.3.1. Задержка хода строительства по вине Подрядчика, если эта задержка увеличивает сроки окончания строительства более чем на один месяц.

14.4. Подрядчик вправе потребовать расторжения настоящего Договора в следующих случаях:

14.4.1. При остановке работ Заказчиком по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок более двух месяцев.

14.5. Сторона, от которой исходит инициатива по расторжению Договора, направляет другой стороне письменное уведомление, на которое другая сторона должна ответить в течение месяца. При оставлении уведомления без ответа настоящий Договор считается расторгнутым через месяц со дня получения уведомления.

14.6. При расторжении Договора виновная сторона возмещает другой стороне понесенные ею убытки.

15. Заключительные положения

15.4. Предусмотренные настоящим Договором уведомления и извещения направляются сторонами друг другу заказными письмами и телеграммами с уведомлением о вручении по адресам, указанным в настоящем Договоре в качестве почтовых адресов, либо вручаются под расписку уполномоченным представителям сторон. Иная корреспонденция может направляться по почте и/или телефаксу.

В случае изменения юридического или почтового адреса сторона обязана немедленно направить в предусмотренном выше порядке извещение другой стороне с указанием своего нового адреса. При невыполнении этой обязанности вся корреспонденция, направленная по адресу, указанному в настоящем Договоре, считается полученной стороной, изменившей свой адрес.

15.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. Все приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой его частью.

15.6. При изменении нормативных правовых актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с действовавшими нормами при заключении настоящего Договора, что приводит к дополнительным затратам времени и денежных средств, согласованные графиком производства работ сроки отодвигаются соразмерно этому времени. Сроки и стоимость строительства в этом случае корректируются дополнительным соглашением сторон.

15.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

15.8. Названия статей настоящего Договора служат исключительно удобству изложения текста и не должны истолковываться, как определяющие или ограничивающие содержание условий Договора.

15.9. Настоящий Договор совершен в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.

16. Почтовый адрес, банковские реквизиты сторон, подписи

Заказчик

Подрядчик

Договор поставки оборудования и выполнения работ по его монтажу и вводу в эксплуатацию

ДОГОВОР № _____

поставки оборудования и выполнения работ по его монтажу

и вводу в эксплуатацию

г. Улан-Удэ

«_____» _________ 20__ г.

_____________________, именуем___ в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________, действующ___ на основании _____________________, с одной стороны, и _____________________, именуем___ далее "Покупатель", в лице _____________________, действующ___ на основании _____________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя оборудование, указанное в п. 1.2 настоящего Договора (далее по тексту - оборудование), а также осуществить ввод оборудования в эксплуатацию, а Покупатель обязуется принять и оплатить оборудование в порядке, установленном настоящим Договором.

1.2. По настоящему Договору поставляется следующее оборудование:

___________________________________________________________________________

в следующем количестве: ____________________________________________________.

1.3. Комплектность, ассортимент, цена элементов, входящих в состав оборудования, устанавливаются Спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора составляет ______ (_____________) рублей, с учетом НДС ___% (_______ рублей).

Стоимость оборудования, поставляемого по настоящему Договору, составляет _____ (___________) рублей, с учетом НДС - ______ (____________) рублей.

Стоимость отдельных элементов оборудования указана в Спецификации.

2.2. Оплата по настоящему Договору производится в следующем порядке:

2.2.1. Первый платеж в размере ___% от стоимости оборудования, что составляет _____ (___________) рублей, Покупатель производит в течение _____ банковских дней с даты подписания Договора, с учетом НДС - _____ (____________) рублей.

2.2.2. Второй платеж в размере ___% от стоимости оборудования, что составляет _____ (___________) рублей, Покупатель производит в течение ____ банковских дней с даты подписания акта приемки-передачи оборудования, с учетом НДС - _____ (___________) рублей.

2.2.3. Третий платеж в размере ___% от стоимости оборудования, что составляет _____ (___________) рублей, Покупатель производит в течение ____ дней с даты подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию, в учетом НДС - ______ (___________) рублей.

2.3. Стоимость оборудования включает расходы, связанные с упаковкой, доставкой до склада Покупателя, изготовлением и передачей товаросопроводительной и технической документации на русском языке, погрузкой, хранением, монтажом оборудования и пусконаладочными работами.

2.4 Цена оборудования является окончательной и не подлежит изменению в течение срока действия Договора.

3. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ

3.1. Качество и комплектность поставляемого оборудования должны соответствовать:

- стандарту № _______________;

- регламенту № _______________;

- техническим условиям № _________, утвержденным _________________.

3.2. Качество оборудования подтверждается _________________________________________

выданными в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Дополнительные требования к качеству и комплектности поставляемого оборудования: ____________________________________________________________________________________.

3.4. Гарантийный срок на поставляемое оборудование указан в Спецификации и начинает течь с даты подписания Сторонами акта ввода оборудования в эксплуатацию. Условия гарантийного обслуживания оборудования прилагаются к настоящему Договору.

3.5. Если Покупателю будет передано оборудование ненадлежащего качества, он вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- безвозмездного устранения недостатков оборудования в течение _______________;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков оборудования.

3.6. В случае существенного нарушения требований к качеству оборудования (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Покупатель вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения данного Договора и потребовать возврата уплаченной за оборудование денежной суммы;

- потребовать замены оборудования ненадлежащего качества оборудованием, соответствующим Договору.

3.7. Если Поставщик передал Покупателю наряду с оборудованием, комплектность которого соответствует Договору, оборудование с нарушением условия о комплектности, Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- доукомплектования оборудования в течение _______________.

Если Поставщик в разумный срок не выполнил требования Покупателя о доукомплектовании оборудования, Покупатель вправе по своему выбору:

- потребовать замены некомплектного оборудования на комплектное;

- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

4. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

4.1. Оборудование по настоящему Договору должно быть поставлено в течение ________ с даты подписания настоящего Договора.

4.2. Поставка осуществляется путем доставки оборудования на склад Покупателя, находящийся по адресу: ____________________________.

4.3. Приемка оборудования осуществляется на складе Покупателя при получении оборудования с подписанием Сторонами акта приемки-передачи оборудования.

4.4. Датой поставки считается дата подписания Сторонами акта приемки-передачи оборудования.

4.5. Если Поставщик передал Покупателю меньшее количество оборудования, чем определено настоящим Договором и Спецификацией, Покупатель вправе потребовать передать недостающее количество оборудования в ___________ срок с момента ____________________.

5. МОНТАЖ И ВВОД ОБОРУДОВАНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

5.1. Поставщик выполняет работы по монтажу оборудования и осуществляет ввод оборудования в эксплуатацию в течение ________ с даты поставки оборудования (п. 4.4 настоящего Договора).

5.2. Работы по монтажу и вводу оборудования в эксплуатацию выполняются

в соответствии с _________________________________________________________.

5.3. Поставщик осуществляет монтаж и ввод оборудования в эксплуатацию собственными силами и средствами с привлечением специалистов, имеющих соответствующую квалификацию.

Поставщик обеспечивает соблюдение норм техники безопасности, пожарной безопасности при выполнении работ.

5.4. Покупатель обязан предоставить Поставщику для осуществления монтажа помещение, соответствующее следующим требованиям: _______________________.

5.5. После выполнения работ по монтажу оборудования Поставщик проводит испытания смонтированного оборудования и иные мероприятия для ввода оборудования в эксплуатацию.

Поставщик уведомляет Покупателя о завершении работ.

5.6. Приемка выполненной Поставщиком работы производится в течение ________ с даты получения уведомления Поставщика о завершении работ.

5.7. После осмотра результата выполненной Поставщиком работы и при наличии положительных результатов испытаний оборудования Стороны подписывают акт ввода оборудования в эксплуатацию.

5.8. После подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию Поставщик передает Покупателю следующие документы на оборудование: инструкции по эксплуатации, _____________________________________________________ и иные документы.

5.9. В случаях, когда работа выполнена Поставщиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работы, Покупатель вправе потребовать от Поставщика безвозмездного устранения недостатков в течение _____________.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За нарушение срока поставки оборудования (п. 4.1 настоящего Договора) или срока допоставки оборудования (п. 4.5 настоящего Договора) Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,2% от цены Договора за каждый день просрочки.

6.2. За нарушение Поставщиком срока устранения недостатков оборудования, установленного п. 3.5 настоящего Договора, срока доукомплектования оборудования, установленного п. 3.7 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,2% от цены Договора за каждый день просрочки.

6.3. За нарушение Поставщиком срока ввода оборудования в эксплуатацию (п. 5.1 настоящего Договора), срока безвозмездного устранения недостатков выполненных работ по монтажу (п. 5.9 настоящего Договора) Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,2% от цены Договора за каждый день просрочки.

6.4. За нарушение Покупателем сроков оплаты цены Договора, установленных п. 2.2 настоящего Договора, Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере 0,2% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

6.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

7. РАЗНОГЛАСИЯ И СПОРЫ

7.1. Все споры, связанные с заключением, исполнением, толкованием, изменением и расторжением Договора, Стороны будут разрешать путем переговоров.

7.2. В случае недостижения соглашения путем переговоров заинтересованная Сторона направляет в письменной форме претензию, подписанную уполномоченным лицом.

Претензия направляется любым из следующих способов:

- заказным письмом с уведомлением о вручении;

- курьерской доставкой. В этом случае факт получения претензии должен подтверждаться распиской Стороны в ее получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, а также фамилию, инициалы, должность и подпись лица, получившего данный документ.

7.3. К претензии должны прилагаться обосновывающие требования заинтересованной Стороны документы (в случае их отсутствия у другой Стороны) и документы, подтверждающие полномочия лица, которое подписало претензию. Указанные документы представляются в виде копий, заверенных уполномоченным лицом. Если претензия направлена без документов, подтверждающих полномочия лица, которое ее подписало, то она считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

7.4. Сторона, в адрес которой направлена претензия, обязана ее рассмотреть и о результатах уведомить в письменной форме другую Сторону в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения претензии.

7.5. В случае если спор не урегулирован в претензионном порядке или ответ на претензию не получен в течение указанного срока, спор передается в арбитражный суд по месту нахождения истца.

8 ФОРС-МАЖОР

8.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не выполнившая обязательств полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить (форс-мажор). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, в том числе такие обстоятельства, как стихийные бедствия (пожары, наводнения и т.д.), военные действия, эпидемии, действия и акты государственных органов законодательной и исполнительной власти, направленные на невозможность исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

8.2 В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору откладывается на время, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

8.3 Сторона, подвергнувшаяся влиянию обстоятельств непреодолимой силы, обязана, не позднее чем на следующий рабочий день после наступления указанных обстоятельств письменно известить об этом другую Сторону. Подтверждение обстоятельств непреодолимой силы осуществляется путем предоставления справки Торгово-промышленной палаты РФ или компетентного государственного органа, действующего в месте возникновения обстоятельств непреодолимой силы в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня наступления данных обстоятельств, в противном случае, она лишается права ссылаться на данные обстоятельства в оправдание неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

8.4 В случае если срок действия обстоятельств непреодолимой силы превышает 1 (один) календарный месяц, то Стороны обязуются решить дальнейшую юридическую судьбу настоящего Договора.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

9.1 Настоящий договор считается заключенным с даты его подписания сторонами, которая соответствует дате, указанной в правом верхнем углу первой страницы настоящего Договора, и действует в течение одного календарного года, а в отношении исполнения обязательств Сторон по договору – до полного их исполнения между Сторонами. Настоящий Договор автоматически продлевается при отсутствии письменных возражений сторон на следующий календарный год. Настоящий договор прекращает свое действие, если стороны заключили новый договор по аналогичному предмету.

9.2 Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор, уведомив об этом другую Сторону за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения. Расторжение оформляется в виде дополнительного соглашения.

9.3 Прекращение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходимости исполнения всех своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, которые не были исполнены на момент его прекращения, а также не освобождает от ответственности за неисполнение любого из этих обязательств.

9.4 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Все дополнения и приложения к настоящему Договору действительны в случае, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями Сторон.

10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

10.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

10.4.1. Акт приемки-передачи оборудования.

10.4.2. Спецификация.

10.4.3. Акт ввода оборудования в эксплуатацию.

10.4.4. Условия гарантийного обслуживания оборудования

11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Поставщик:

_________________/ /

м.п.

Покупатель:

______________________/ /

мп

Договор поставки оборудования

ДОГОВОР № _____

поставки оборудования

г. Улан-Удэ

«_____» _________ 20__ г.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя оборудование, указанное в п. 1.2 настоящего Договора (далее по тексту - оборудование), а Покупатель обязуется принять и оплатить оборудование в порядке, установленном настоящим Договором.

1.2. По настоящему Договору поставляется следующее оборудование:

___________________________________________________________________________

в следующем количестве: ____________________________________________________.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора составляет ______ (_____________) рублей, с учетом НДС ___% (_______ рублей).

Стоимость отдельных элементов оборудования указана в Спецификации.

2.2. Оплата по настоящему Договору производится в следующем порядке:

2.4. Цена оборудования является окончательной и не подлежит изменению в течение срока действия Договора.

3. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ

3.1. Качество и комплектность поставляемого оборудования должны соответствовать:

- стандарту № _______________;

- регламенту № _______________;

- техническим условиям № _________, утвержденным _________________.

3.2. Качество оборудования подтверждается _________________________________________

выданными в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- безвозмездного устранения недостатков оборудования в течение _______________;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков оборудования.

- потребовать замены оборудования ненадлежащего качества оборудованием, соответствующим Договору.

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- доукомплектования оборудования в течение _______________.

- потребовать замены некомплектного оборудования на комплектное;

- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

4. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

4.4. Датой поставки считается дата подписания Сторонами акта приемки-передачи оборудования.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение срока поставки оборудования (п. 4.1 настоящего Договора) или срока допоставки оборудования (п. 4.5 настоящего Договора) Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,2% от цены Договора за каждый день просрочки.

5.2. За нарушение Поставщиком срока устранения недостатков оборудования, установленного п. 3.5 настоящего Договора, срока доукомплектования оборудования, установленного п. 3.7 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,2% от цены Договора за каждый день просрочки.

5.3. За нарушение Покупателем сроков оплаты цены Договора, установленных п. 2.2 настоящего Договора, Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере 0,2% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

6. РАЗНОГЛАСИЯ И СПОРЫ

6.1. Все споры, связанные с заключением, исполнением, толкованием, изменением и расторжением Договора, Стороны будут разрешать путем переговоров.

6.2. В случае недостижения соглашения путем переговоров заинтересованная Сторона направляет в письменной форме претензию, подписанную уполномоченным лицом.

Претензия направляется любым из следующих способов:

- заказным письмом с уведомлением о вручении;

6.3. К претензии должны прилагаться обосновывающие требования заинтересованной Стороны документы (в случае их отсутствия у другой Стороны) и документы, подтверждающие полномочия лица, которое подписало претензию. Указанные документы представляются в виде копий, заверенных уполномоченным лицом. Если претензия направлена без документов, подтверждающих полномочия лица, которое ее подписало, то она считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

6.4. Сторона, в адрес которой направлена претензия, обязана ее рассмотреть и о результатах уведомить в письменной форме другую Сторону в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения претензии.

6.5. В случае если спор не урегулирован в претензионном порядке или ответ на претензию не получен в течение указанного срока, спор передается в арбитражный суд по месту нахождения истца.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не выполнившая обязательств полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить (форс-мажор). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, в том числе такие обстоятельства, как стихийные бедствия (пожары, наводнения и т.д.), военные действия, эпидемии, действия и акты государственных органов законодательной и исполнительной власти, направленные на невозможность исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

7.2 В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору откладывается на время, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

7.3 Сторона, подвергнувшаяся влиянию обстоятельств непреодолимой силы, обязана, не позднее чем на следующий рабочий день после наступления указанных обстоятельств письменно известить об этом другую Сторону. Подтверждение обстоятельств непреодолимой силы осуществляется путем предоставления справки Торгово-промышленной палаты РФ или компетентного государственного органа, действующего в месте возникновения обстоятельств непреодолимой силы в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня наступления данных обстоятельств, в противном случае, она лишается права ссылаться на данные обстоятельства в оправдание неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

7.4 В случае если срок действия обстоятельств непреодолимой силы превышает 1 (один) календарный месяц, то Стороны обязуются решить дальнейшую юридическую судьбу настоящего Договора.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

8.1 Настоящий договор считается заключенным с даты его подписания сторонами, которая соответствует дате, указанной в правом верхнем углу первой страницы настоящего Договора, и действует в течение одного календарного года, а в отношении исполнения обязательств Сторон по договору – до полного их исполнения между Сторонами. Настоящий Договор автоматически продлевается при отсутствии письменных возражений сторон на следующий календарный год. Настоящий договор прекращает свое действие, если стороны заключили новый договор по аналогичному предмету.

8.2 Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор, уведомив об этом другую Сторону за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения. Расторжение оформляется в виде дополнительного соглашения.

8.3 Прекращение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходимости исполнения всех своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, которые не были исполнены на момент его прекращения, а также не освобождает от ответственности за неисполнение любого из этих обязательств.

8.4 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон.

9.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Все дополнения и приложения к настоящему Договору действительны в случае, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями Сторон.

9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

9.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

9.4.1. Акт приемки-передачи оборудования.

9.4.2. Спецификация.

9.4.3. Условия гарантийного обслуживания оборудования

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Поставщик:

_________________/ /

м.п.

Покупатель:

______________________/ /

мп

Договор поставки

___________________________________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________, действующего на основании ___________________________________________________ с одной стороны, и _____________________________________________________ Именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ___________________________, действующего на основании ______________________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется в течение срока действия настоящего Договора поставлять Покупателю, либо по его письменному указанию иному лицу (Грузополучателю), партиями: (далее - Товар), в соответствии с условиями Спецификации, (являющейся его неотъемлемой частью), составляемых и подписываемых Сторонами, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар.

1.2. Наименование, количество, ассортимент, качество, сроки, условия поставки, цена за единицу и общая стоимость поставляемого Товара определяются в соответствующих Спецификациях к настоящему договору, соответствующих товаросопроводительных документах, предусмотренных настоящим договором.

1.3. Качество Товара должно соответствовать требованиям действующих ГОСТ РФ, СТО, ТУ для соответствующего вида Товара и подтверждаться сертификатом качества (соответствия), выданным производителем Товара. В Спецификациях могут быть предусмотрены дополнительные условия о качестве Товара.

1.4. Срок годности (службы) Товара устанавливается в пределах срока годности, указанного производителем на упаковке Товара и/или в товаросопроводительных документах и/или соответствующих ГОСТах, технических условиях, СТО, технических регламентах, иных нормативных документах.

1.5. Поставщик гарантирует, что на момент заключения настоящего договора, а также подписания соответствующей спецификации, Товар принадлежит Поставщику на праве собственности, в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога, не обременен правами третьих лиц.

1.6. Весь Товар, поступивший от Поставщика к Покупателю в течение срока действия настоящего договора, считается поставленным в рамках настоящего договора, если иное н указано в Товарной накладной (ТОРГ-12).

2. Цена товара. Порядок оплаты

2.1 Цена единицы Товара и общая стоимость партии Товара определяются в соответствующей Спецификации. Цена единицы Товара и общая стоимость партии Товара согласованная сторонами в соответствующей Спецификации, изменению в одностороннем порядке не подлежит.

2.2. Указанная в спецификации цена Товара включает в себя собственно стоимость самого Товара, стоимость упаковки, стоимость необходимой подготовки для отгрузки Товара Покупателю (Грузополучателю), НДС (если предусмотрен).

2.3 Партия Товара оплачивается Покупателем в порядке, согласованном Сторонами соответствующей спецификации.

Надлежащим образом, оформленным признается счет, который:

подписан руководителем Поставщика или иным уполномоченным в установленном порядке представителем,

-имеет печать.

-содержит подробное описание Товара с указанием наименования, номенклатуры, количества.

-содержит указание на цену единицы каждого наименования Товара, общую стоимость партии Товара.

-содержит указание на дату поставки Товара.

-содержит номер и дату соответствующей Спецификации.

Счет. не соответствующий указанным требованиям (ненадлежащим образом оформленный). Покупателем не оплачивается до момента устранения недостатков, при этом срок для оплаты данного счета продляется на соразмерное количество дней, затраченных на устранение недостатков. Покупатель в этом случае ответственности за просрочку оплаты не несет.

2.5 Товар, поставляемый по настоящему договору, оплачивается Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика или по иным указанным последним реквизитам, если иные формы расчетов не будут определены дополнительным соглашением Сторон. При этом Покупатель считается исполнившим свою обязанность по оплате товара со дня списания соответствующих денежных средств с расчетного счета Покупателя.

2.6 Если в соответствии с условиями Спецификации предусмотрена предоплата (частичная предоплата) в счет поставки Товара в партии:

2.6.1 Поставщик обязан выставить Покупателю счет-фактуру на полученную предоплату в течение 5 (пяти) календарных дней с момента исполнения Покупателем обязанности по внесению предоплаты с соблюдением всех требований, установленных п. 5.1. ст. 169 Налогового Кодекса Российской Федерации ( далее - НК РФ) для таких счетов-фактур:

В случае если счет-фактура выставлен с нарушением требовании п. 5.1. ст. 169 НК РФ, Покупатель имеет право не оплачивать оставшуюся стоимость Товара в партии до полного исправления счета-фактуры Поставщиком.

2.6.2 Поставщик обязан выставить Покупателю счет-фактуру, оформленный в соответствии со ст. 169 НК РФ. на полную стоимость Товара в партии, поставленного по соответствующей спецификации в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания товарной (товарно-транспортной) накладной.

При изменении цены Товара, поставленного по соответствующей спецификации, в том числе в случае изменения стоимости и (или) уточнения количества (объема) отгруженного Товара Поставщик выставляет Покупателю корректировочный счет-фактуру, оформленный в соответствии с п. 5.2 настоящего Договора и ст. 169 НК РФ. не позднее 5 (пяти) календарных дней считая со дня вступления в силу документов, на основании которых произошло соответствующее изменение стоимости отгруженного Товара.

2.7 Если в соответствии с условиями соответствующей Спецификации предусмотрена оплата Товара в партии после его поставки:

2.7.1 Поставщик обязан выставить Покупателю счет-фактуру, оформленный в соответствии со ст. 169 Налогового Кодекса РФ, на полную стоимость Товара в партии поставленного по соответствующей спецификации, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания товарной (товарно-транспортной) накладной.

При изменении цены Товара, поставляемого по соответствующей спецификации, в том числе в случае изменения стоимости и (или) уточнения количества (объема) отгруженного Товара Поставщик выставляет Покупателю корректировочный счет-фактуру, оформленный в соответствии с п. 5.2 настоящего Договора и ст. 169 НК РФ. не позднее 5 (пяти) календарных дней считая со дня вступления в силу документов, на основании которых произошло соответствующе, изменение стоимости отгруженного Товара.

2.7.2 Обязательство Покупателя по оплате Товара является встречным по отношению к обязательству Поставщика передать Товар в соответствии с условиями настоящего договора.

2.7.3 Право залога на Товар в связи с предусмотренной в спецификации к настоящем договору отсрочкой платежа не наступает.

2.8 Стороны обязаны один раз в месяц производить сверку взаиморасчетов. При этом Сторона, получившая акт сверки взаиморасчетов, обязана подписать его в течение 5 (пяти календарных дней с момента получения и выслать другой стороне посредством факсимильной связи, а также продублировать почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения под роспись уполномоченному представителю другой Стороны).

2.9 В случае если цена Товара в соответствующей спецификации к настоящему договор установлена в сумме, эквивалентной определенной сумме в долларах США или ЕВРО подлежащей к оплате в рублях, сумма определяется по курсу рубля к соответствующим валютам установленному Банком России, при полной или частичной отсрочке оплаты, на дату товарной накладной на Товар.

При 100 % предоплате сумма определяется по курсу рубля к соответствующей валюте на дату оплаты товара.

Стоимость товара, указанная в товарной накладной в рублях, является окончательной и изменению сторонами не подлежит.

3. Срок поставки товара

3.1. Срок поставки каждой партии Товара определяется Сторонами в соответствующей спецификации.

4. Порядок поставки и приемки Товара

4.1 Поставка Товара осуществляется отдельными партиями. Под партией Товара понимается количество Товара, отгруженного в соответствии со спецификацией к настоящему договору. Допускается поставка партии Товара по частям в соответствии с графиком, указанным в спецификации к настоящему договору. Общее количество Товара, поставляемого в соответствии с настоящим договором, определяется суммой количества Товара, поставленного в партиях по спецификациям, подписанным в пределах срока действия настоящего договора;

4.2. Поставка Товара осуществляется путем передачи Товара Покупателю:

4.2.1 Со склада Поставщика (самовывозом со склада Поставщика (Грузоотправителя)).

4.2.2 Путем доставки Товара Покупателю железнодорожным/автомобильным транспортом по адресу (до склада)/на станцию, согласованному Сторонами в соответствующих спецификациях к настоящему договору, с соблюдением предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации условий перевозки для конкретного вида Товара (централизованная поставка).

В случае доставки Товара Покупателю, Поставщик вправе по своему усмотрению выбирать маршрут доставки.

Доставка Товара может также осуществляться несколькими видами транспорта. Вид транспорта, с помощью которого осуществляется поставка партии Товара, место приема-передачи Товара, адрес склада Покупателя или реквизиты станции назначения определяются в соответствующей спецификации.

4.3 Лица, осуществляющие приемку-передачу Товара, должны иметь соответствующие доверенности на получение/передачу Товара, подписание необходимых документов (сопроводительных документов, актов), производство транспортно-экспедиционных действий.

4.4 При любом способе доставки Товар должен упаковываться в упаковку, отвечающую требованиям, обеспечивающим сохранность Товара при транспортировке любым транспортом и хранении.

4.5 Документом, подтверждающим получение Товара Покупателем, является товарная накладная (ТОРГ-12), подписанная уполномоченными лицами обеих Сторон с приложением оттиска печати н/или штампа, содержащего указание на наименование Сторон договора.

Документом, подтверждающим перевозку Товара до склада Покупателя, является товарно- транспортная накладная и/или транспортная накладная.

Отсутствие товарной накладной (ТОРГ-12)/товарно-транспортной накладной 1-Т (ТТН)/транспортной накладной и документов, подтверждающих качество Товара, является основанием для отказа в приемке Товара Покупателем.

4.6 В случае доставки Товара железнодорожным транспортом действуют следующие правила:

4.6.1 Поставка Товара осуществляется отдельными партиями железнодорожным транспортом по отгрузочным реквизитам, указанным в соответствующей спецификации.

Поставщик каждую партию поставляемого Товара сопровождает следующими документами:

сертификат/паспорт качества (при наличии);

копия сертификата соответствия (при наличии):

техническая документация (паспорт, руководством по эксплуатации и т.п.);

железнодорожная накладная (на каждый вагон или группу вагонов):

товарная накладная (ТОРГ-12);

счет-фактура (может быть также выставлен в соответствии с разделом 2 настоящего договора).

4.6.2 Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю с даты приема-передачи Товара на станции назначения Покупателем (Грузополучателем), указанной в спецификации, соответствующей календарному штемпелю станции назначения на железнодорожной накладной.

4.6.3 Приемка Товара по количеству осуществляется на станции назначения в момент вскрытия опломбированного - транспортного средства. Покупатель (Грузополучатель) обязан проверить обеспечена ли сохранность Товара при перевозке.

4.6.4 Поставщик вправе направить своего представителя для участия в приемке Товара на станцию, указанную в соответствующей спецификации.

В случае неприбытия представителя Поставщика в момент принятия вагонов на станцию Покупатель (Грузополучатель) самостоятельно осуществляет приемку Товара.

4.6.5 В случае несоответствия количества фактически поставленного Товара количеству, указанному в спецификации, транспортных или иных сопроводительных документах, Покупатель осуществляет приемку Товара по фактическому количеству и составляет односторонний Акт либо двухсторонний в случае присутствия представителя Поставщика в момент принятия Товара о недопоставке/излишках товара (далее - Акт) с точным указанием вида Товара и размера его недопоставки или излишков. Указанный Акт является окончательным и обязательным для обеих Сторон настоящего договора.

4.6.6 Приемка Товара по качеству осуществляется согласно сопроводительным документам. Качество поставляемого Товара должно соответствовать его назначению: условиям, согласованным Сторонами в настоящем договоре (спецификации), а также действующим в Российской Федерации обязательным требованиям.

4.6.7 В случае недопоставки Товара Поставщик обязуется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после составления Акта (по выбору Покупателя) произвести:

4.6.7.1 Допоставку Товара за свой счет и своими силами. В случае принятия решения Покупателем о допоставке Товара, Поставщик обязан предоставить счёт-фактуру на фактическое количество поставленного Товара (количество, указанное в Акте) в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия Товара Покупателем, а также отдельный счёт-фактуру на количество допоставленного в соответствии Товара.

4.6.7.2 Либо предоставить Покупателю счет-фактуру, оформленный на фактически поставленное количество Товара (количество, указанное в Акте). При этом Поставщик обязан вернуть излишне уплаченные денежные средства Покупателю в течение 5 (пяти) календарных дней с момента составления соответствующего Акта.

Сроки, начинают течь с момента составления соответствующего Акта о недопоставке.

4.6.8 В случае поставки Товара ненадлежащего качества, Поставщик обязуется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после предъявления Покупателем претензии за свой счет и своими силами произвести замену некачественного Товара на аналогичный товар надлежащего качества или уменьшить покупную цену. Покупатель также вправе отказаться в части некачественного Товара от исполнения настоящего договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы, в случае, если оплата была произведена (по выбору Покупателя).

Сроки, начинают течь с момента составления соответствующего Акта об обнаружении недостатков.

4.7. В случае доставки Товара автомобильным транспортом действуют следующие правила:

4.7.1 Поставка Товара осуществляется отдельными партиями автомобильным транспортом по адресу, указанному в соответствующей спецификации.

Поставщик каждую партию поставляемого Товара сопровождает следующими документами:

сертификат/паспорт качества (при наличии);

копия сертификата соответствия (при наличии);

техническая документация (паспорт, руководством по эксплуатации и т.п.);

товарно-транспортная и/или транспортная накладная (на каждую партию Товара):

товарная накладная (ТОРГ-12);

счет-фактура (может быть также выставлен в соответствии с разделом 2 настоящего

договора).

4.7.2 Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю с даты приема-передачи Товара, соответствующей дате подписания Товарной накладной (ТОРГ-12).

4.7.3 Осмотр и приемка партии Товара по наименованию, номенклатуре, количеству, комплектности (при поставке комплектного товара) и качеству (в отношении явных недостатков, т.е. недостатков которые могут быть определены путем внешнего осмотра при обычном способе приемки, если такой осмотр возможен), осуществляется на складе Покупателя (или ином согласованном Сторонами месте поставки) в день получения соответствующей партии Товара и подтверждается подписью Покупателя (его представителя) на Товарной накладной (ТОРГ-12).

Приемка Товара осуществляется в соответствии с настоящим договором, соответствующей спецификацией, товарной накладной, сопроводительной документацией, в т.ч. технической документацией (паспортом, руководством по эксплуатации) при поставке соответствующего вида Товара и фактическим наименованием, номенклатурой, количеством, комплектностью и качеством (в отношении явных недостатков) поставленного Товара.

4.7.4 В случае несоответствия количества фактически поставленного Товара количеству, указанному в спецификации, товарной (товарно-транспортной) накладной или иных сопроводительных документах. Покупатель составляет Акт о недопоставке/излишках Товара (Далее - Акт) с точным указанием вида Товара и размера его недопоставки или излишков. Акт является двусторонним и подписывается представителями Покупателя, принимающими Товар, и представителем Поставщика, сопровождающим или доставившим Товар на склад Покупателя.

4.7.5 Лицо, не согласное с содержанием Акта, обязано подписать Акт с указанием причин несогласия. В случае отказа представителя Поставщика от подписания Акта, Покупатель-вправе составить односторонний акт, который будет считаться окончательным и обязательным для обеих сторон настоящего договора, и будет являться основанием для предъявления Поставщику претензии о недопоставке Товара,

4.7.6 Приемка Товара по качеству осуществляется согласно сопроводительным документам. Качество поставляемого Товара должно соответствовать его назначению, условиям, согласованным Сторонами в настоящем договоре (спецификации), а также действующим в Российской Федерации обязательным требованиям.

4.7.7 В случае недопоставки Товара Поставщик обязуется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после составления Акта (по выбору Покупателя) произвести:

4.7.7.1 Допоставку Товара за свой счет и своими силами. В случае принятия решения Покупателем о допоставке Товара, Поставщик обязан предоставить счёт-фактуру на фактическое количество поставленного Товара (количество, указанное в Акте) в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия Товара Покупателем, а также отдельный счёт-фактуру на количество допоставленного в соответствии Товара.

4.7.7.2 Либо предоставить Покупателю счет-фактуру, оформленный на фактически поставленное количество Товара (количество, указанное в Акте). При этом Поставщик обязан вернуть излишне уплаченные денежные средства Покупателю в течение 5 (пяти) календарных дней с момента составления соответствующего Акта.

Сроки, начинают течь с момента составления соответствующего Акта о недопоставке.

4.7.8 В случае поставки Товара ненадлежащего качества. Поставщик обязуется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после предъявления Покупателем претензии за свой счет и своими силами произвести замену некачественного Товара на аналогичный Товар надлежащего качества или уменьшить покупную цену. Покупатель также вправе отказаться в части некачественного Товара от исполнения настоящего договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы, в случае если оплата была произведена (по выбору Покупателя).

Сроки, начинают течь с момента составления соответствующего Акта об обнаружении недостатков.

4.8. В случае поставки Товара путем самовывоза (силами и транспортом Покупателя) Покупателем со склада Поставщика действуют следующие правила:

4.8.1. Поставщик одновременно с передачей Товара на каждую партию Товара предоставляет следующие документы:

сертификат/паспорт качества (при наличии);

копия сертификата соответствия (при наличии):

техническая документация (паспорт, руководством по эксплуатации и т.п.);

товарная накладная (ТОРГ-12);

счет-фактура (может быть также выставлен в соответствии с разделом 2 настоящего договора).

4.8.2 Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю с даты приема-передачи Товара, соответствующей дате подписания товарной накладной (TOPГ-12).

4.8.3 Осмотр и приемка партия Товара по наименованию, номенклатуре, количеству, комплектности (при поставке комплектного товара) и качеству (в отношении явных недостатков, т.е. недостатков которые могут быть определены путем внешнего осмотра при обычном способе приемки, если такой осмотр возможен), осуществляется на складе Поставщика (или ином согласованном Сторонами месте поставки) в день получения соответствующей партии Товара и подтверждается подписью Покупателя (его представителя) на товарной накладной.

Приемка Товара осуществляется и соответствии с настоящим договором, соответствующей спецификацией, товарной накладной, сопроводительной документацией, в т.ч. технической документацией (паспортом, руководством по эксплуатации) при поставке соответствующего вида Товара и фактическим наименованием, номенклатурой, количеством, комплектностью и качеством (в отношении явных недостатков) поставленного Товара.

4.8.4 В случае несоответствия фактического количества Товара количеству, указанному в соответствующей спецификации, товарной накладной (ТОРГ - 12) или иных сопроводительных документах, Покупатель составляет Акт о недопоставке Товара (Далее - Акт) с точным указанием вида Товара и размера его недопоставки. Акт является двусторонним и подписывается представителем Покупателя, принимающим Товар, и представителем Поставщика.

4.8.5 Лицо, не согласное с содержанием Акта, обязано подписать Акт с указанием причины несогласия. В случае отказа представителя Поставщика от подписания Акта: Покупатель вправе составить односторонний акт, который будет считаться окончательным и обязательным для обеих сторон настоящего договора, и будет являться основанием для предъявления Поставщику претензии о недопоставке Товара.

4.8.6 Приемка Товара по качеству осуществляется согласно сопроводительным документам. Качество поставляемого Товара должно соответствовать его назначению, условиям, согласованным Сторонами в настоящем договоре (спецификации), а также действующим в Российской Федерации обязательным требованиям.

4.8.7 В случае обнаружения Покупателем несоответствия качества Товара условиям настоящего договора, Покупатель уведомляет Поставщика о выявленных недостатках посредством направления электронной почты или иного письменного уведомления, в том числе посредством факсимильной связи.

4.8.8 В случае недопоставки Товара Поставщик обязуется в течение 15 (пятнадцати календарных дней после составления Акта (по выбору Покупателя) произвести:

4.8.8.1 Допоставку Товара за свой счет и своими силами. В случае принятия решения Покупателем о допоставке Товара, Поставщик обязан предоставить счёт-фактуру на фактическое количество поставленного Товара (количество, указанное в Акте) в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия Товара Покупателем, а также отдельный счёт-фактуру на количество допоставленного в соответствии Товара.

4.8.8.2 Либо предоставить Покупателю счет-фактуру, оформленный на фактическое поставленное количество Товара (количество, указанное в Акте). При этом Поставщик обязан вернуть излишне уплаченные денежные средства Покупателю в течение 5 (пяти) календарных дней с момента составления соответствующего Акта.

Сроки, начинают течь с момента составления соответствующего Акта о недопоставке.

4.8.9 В случае поставки Товара ненадлежащего качества, Поставщик обязуется в течении 15 (пятнадцати) календарных дней после предъявления Покупателем претензии за свой счет своими силами произвести замену некачественного Товара на аналогичный Товар надлежащего качества или уменьшить покупную цену, или отказаться в части некачественного Товара от исполнения настоящего договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы, в случае если оплата была произведена (по выбору Покупателя).

Сроки, начинают течь с момента составления соответствующего Акта об обнаружении недостатков.

4.9 В случае доставки партии Товара через транспортную (экспедиторскую) организацию ответственность перед Покупателем за действия/бездействия транспортной (экспедиторской) организации несет Поставщик как за свои собственные.

4.10 В случае обнаружения Покупателем в Товаре скрытых недостатков/дефектов (недостатки/дефекты, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида Товара проверке и выявлены лишь в процессе обработки, в процессе испытания, использования, эксплуатирования, переработки, монтажа и/или хранения), Покупатель не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты обнаружения недостатков/дефектов направляет об этом письменное уведомление в адрес Поставщика.

Представитель Поставщика обязан явиться для составления соответствующего Акта не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения уведомления. Представитель Поставщика обязан иметь доверенность на участие в приемке Товара и подписание Акта. В случае если в указанный срок представитель Поставщика не явится в указанное в уведомлении место нахождения Товар, Покупатель составляет Акт с указанием обнаруженных недостатков/дефектов в одностороннем порядке. В этом случае составленный в одностороннем порядке Акт необходим и достаточен для предъявления претензии.

4.11 В случае поставки Товара ненадлежащего качества. Покупатель обязан принять на ответственное хранение переданный Поставщиком Товар с момента обнаружения Покупателем факта поставки Товара ненадлежащего качества до момента исполнения Поставщиком обязанности, предусмотренной пунктами 4.6.8. 4.7.8 и 4.8.9 настоящего договора.

4.12 По письменному требованию Покупателя Поставщик обязуется компенсировать Покупателю расходы, связанные с ответственным хранением Товара, в полном объеме.

5. Права и обязанности Сторон

5.1 Поставщик обязан:

5.1.1 Поставлять Покупателю Товар партиями в сроки, в количестве, ассортименте и по цене, которые определяются в соответствии с условиями настоящего договора и соответствующей спецификации.

5.1.2 Поставщик обязуется поставить Товар полностью свободным от любых прав и притязаний третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога.

5.1.3 Поставлять Покупателю Товар, качество которого соответствует условиям настоящею договора.

5.1.4 Возместить Покупателю понесенные убытки при изъятии Товара у Покупателя третьими лицами по основаниям, возникшим до исполнения договора.

5.1.5 Надлежащим образом исполнять иные обязанности, возложенные на него по настоящему договору.

5.2 Поставщик имеет право:

5.2.1. Отказаться от исполнения настоящего договора в случаях и порядке предусмотренных разделом 10 настоящего договора.

5.3 Покупатель обязан:

5.3.1 Принимать Товар по партиям в количестве, по качеству, ассортименту согласованными в порядке, предусмотренном настоящим договором.

5.3.2 Оплачивать поставляемый Товар в порядке, предусмотренном в разделе 2 настоящего договора и соответствующей спецификации.

5.3.3 Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара.

5.3.4 Надлежащим образом исполнять иные обязанности, возложенные на него по настоящему договору.

5.4 Покупатель имеет право:

5.4.1 Отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем внесудебном порядке, если Поставщик отказывается передать Покупателю Товар, указанный в соответствующих спецификациях к настоящему договору, иных случаях нарушения Поставщиком условий настоящего договора.

5.4.2 Письменно уведомив Поставщика (в том числе по факсу), отказаться от принятия партии Товара, поставка которой просрочена. При этом Товар, поставленный до получения Поставщиком уведомления. Покупатель обязан принять и оплатить.

6. Гарантия качества

6.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям действующих ГОСТов и ТУ и другим актам, при наличии таких требований, а также техническим характеристикам и требованиям технической документации производителя, указанным в сертификатах и/или паспортах качества на Товар, а также специально согласованным Сторонами настоящем договоре (спецификации) требованиям к качеству Товара.

6.2 Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара с момента передачи Товара, а также в течение гарантийного срока товара.

6.3 Гарантийный срок на Товар устанавливается равным сроку, устанавливаемому обычно на аналогичные Товары, и указывается в соответствующих документах (паспорт и т.д.).

6.4 В случае обнаружения Покупателем недостатков Товара, которые невозможно было определить при приемке Товара. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки или заменить соответствующий некачественный Товар в течение календарных дней с момента получения соответствующей претензии Покупателя.

6.5 Течение гарантийного срока на Товар приостанавливается на все время, пока Поставщик полностью не устранил выявленные недостатки (не заменил некачественный Товар).

7. Ответственность Сторон, Обстоятельства непреодолимой силы

7.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по настоящему договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2 Убытки, причинённые Покупателю неисполнением обязательств, могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки в случае предъявления соответствующего требования Покупателем.

7.3 В случае непоставки Товара, а равно отказа от поставки Товара, Поставщик уплачивает Покупателю штрафную неустойку в размере 10 % от стоимости Товара, подлежащего поставке.

В случае просрочки Поставщиком в процессе исполнения настоящего договора обязанности по поставке (передаче) товара, а Покупателем по оплате поставленного (переданного) товара, Сторона, нарушившая свои обязательства, уплачивает другой Стороне штрафную неустойку (пеню) за просрочку в размере 0,01 (ноль целых одна сотая) % от стоимости несвоевременно поставленного либо оплаченного товара за каждый день просрочки. Сторона уплачивает штрафную неустойку на основании письменного, обоснованного и документально подтвержденного требования Покупателя о её оплате, с приложением расчета штрафной неустойки.

При просрочке исполнения обязательства по предварительной оплате (аванса) неустойка (пени), предусмотренная настоящим пунктом договора, не применяется.

7.4 Условие настоящего договора о применении неустойки (штрафа, пени) за просрочку исполнения обязательств одной из Сторон применяется только после того, как другая Сторона по договору исполнила свои обязательства надлежащим образом и в полном объеме.

7.5 Выставляемые счета - фактуры должны быть оформлены в соответствие со статьей 169 НК РФ. В случае отказа налоговым органом в возмещении Покупателю суммы НДС, вследствие выставления Поставщиком счета-фактуры оформленного в нарушение требований НК РФ, а равно неисполнения/ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств налогоплательщика. Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере не принятой к возмещению суммы НДС по выставленному Поставщиком счету-фактуре в течение 10 (десять) календарных дней с момента получения соответствующего требования Покупателя.

7.6 В случае просрочки передачи Покупателю счета-фактуры Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере суммы НДС, указанной в соответствующем счете-фактуре.

7.7 Возможность применения неустойки/штрафа является правом, но не обязанностью Стороны, чьи права нарушены.

7.8 В случае поставки импортного Товара, Поставщик должен поставить Товар, в отношении которого уплачены все таможенные платежи, подлежащие уплате в связи с перемещением Товара через границу Российской Федерации.

В случае предъявления к Покупателю после поставки Товара требований органов государственной власти, связанных с неисполнением или ненадлежащем исполнением обязательств по таможенному оформлению Товара, включая уплату таможенных платежей. Поставщик обязуется возместить все расходы Покупателя по оплате начисленных платежей и штрафов, а в случае изъятия Товара Таможенными органами (иными государственными органами) - возвратить Покупателю стоимость Товара.

7.9 В случае поставки Товара, не соответствующего условиям договора, применяемых стандартов, технических условий и нормативных требований по качеству Покупатель по своему выбору вправе потребовать:

-соразмерного уменьшения цены поставленного Товара;

-возмещения расходов на устранение недостатков Товара;

- отказаться в части некачественного Товара от исполнения настоящего договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы.

7.10 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств вызвано действиями обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами.

7.11 Сторона, которую коснулись вышеуказанные обстоятельства, не позднее 10 (десяти) календарных дней после начала их действия, в письменной форме, информирует другую Сторону об их наступлении с приложением доказательств. Доказательствами наступления обстоятельств непреодолимой силы будут являться справки регионального бюро (отделений, управлений) торгово-промышленной палаты.

7.12 Не уведомление и/или отсутствие доказательств о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону ссылаться на них как на основание для освобождения ее от ответственности.

7.13 Стороны подписывают дополнительное соглашение о дальнейшем исполнении договорных обязательств. Если указанные обстоятельства продолжаются более 3 (трех) месяцев, каждая Сторона имеет право на досрочное расторжение настоящего Договора. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты.

8. Антикоррупционная оговорка

8.1 Стороны ведут деятельность и выстраивают отношения на основе открытости, правил и норм деловой этики и нетерпимости коррупции. При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны, их сотрудники обязуются: воздерживаться от действий, квалифицируемых законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действий, нарушающих требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, не предлагать и не выплачивать каких-либо денежных средств в любом их виде или ценностей, а также не оказывать любого вида услуг, прямо или косвенно сотрудникам другой Стороны по настоящему договору для оказания влияния на действия или решения третьих лиц с целью получить какие-либо преимущества или достигнуть иные неправомерные цели.

Под сотрудниками Стороны в настоящей статье понимаются работники и иные представители, так или иначе выступающие от имени Стороны перед другой Стороной по настоящему Договору.

8.2 В случае возникновения нарушения любого из указанных в п. 8.1 условий, а также в случае возникновения у одной из Сторон подозрении, что произошло или может произойти нарушение указанных условий, такая Сторона обязуется незамедлительно уведомить в письменной форме о ставшем известном факте неправомерных действий другую Сторону и при необходимости, по запросу предоставить дополнительные пояснения и необходимую информацию (документы).

Сторона, получившая такого рода уведомление, обязана направить в установленный срок письменный ответ (подтверждение) о наличии либо отсутствии нарушения.

8.3 Стороны определили, что установленные факты коррупции, выявленные нарушения обязательств воздерживаться от запрещенных в п. 8.1 действий равно, как неполучение Стороной, направившей уведомление, в установленный срок ответа (подтверждения), что нарушение не произошло/не произойдет, влекут возникновение у Стороны, чьими сотрудниками допущены нарушения, обязанности уплатить штраф другой Стороне в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей за каждый выявленный факт нарушения.

8.4 Контрагент Стороны, чьими сотрудниками допущены нарушения п. 8.1 настоящего Договора, вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора (от исполнения Договора), направив другой Стороне письменное уведомление об отказе от Договора (от исполнения Договора), а также вправе требовать возмещения в установленном действующим законодательством порядке убытков, возникших в результате такого отказа.

9. Разрешение споров

9.1 Все споры или разногласия, вытекающие из настоящего договора или в связи с ним. разрешаются Сторонами в претензионном порядке. При этом срок ответа на претензию составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента направления претензии. В случае невозможности урегулировать спор в досудебном порядке, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Бурятия.

10. Изменение и расторжение договора

10.1 Настоящий договор может быть изменен Сторонами в период его действия на основании письменного соглашения.

10.2 Любые соглашения Сторон по изменению условий настоящего договора имеют силу том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами договора или надлежащим образом уполномоченными представителями и скреплены печатями Сторон.

10.3 Если Стороны договора не достигли согласия относительно изменений условий настоящего договора, то он может быть изменен, по требованию заинтересованной Стороны в судебном порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российский Федерации.

10.4 Настоящий договор может быть расторгнут во внесудебном порядке по основаниям предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

10.5 Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по взаимному письменном соглашению Сторон.

10.6 Односторонний отказ от исполнения настоящего договора допускается только при его существенном нарушении в случаях, установленных законодательством Российской Федерации настоящим договором.

10.7 Нарушение настоящего договора Покупателем считается существенным в случаях неоднократного (более одного раза в течение 1 (одного) месяца) или длящегося (более 30 (тридцати) банковских дней) нарушения сроков оплаты Товара, а также в случае неоднократного (чаще одного раза в течение 1 (одного) месяца) необоснованного отказа в принятии Товара.

10.8 Нарушение настоящего договора Поставщиком считается существенным в случаях неоднократного (свыше одного раза) или длящегося (более 15 (пятнадцати) календарных дней нарушения сроков поставки партии Товара по соответствующей спецификации, неоднократно (свыше одного раза) поставки Товара ненадлежащего качества или не совершения действий необходимых для поставки Товара.

10.9 Сторона, решившая отказаться от исполнения настоящего договора по основаниям, указанным в п. 10.7. 10.8 настоящего договора, направляет письменное уведомление другой стороне. Действие договора прекращается через 14 (четырнадцать) календарных дней с момента направления уведомления либо в дату, указанную в уведомлении. Уведомление об отказе с настоящего договора направляется заказным письмом с уведомлением о вручении либо передается уполномоченному представителю другой стороны с отметкой о получении.

11. Особые условия

11.1. Поставщик заверяет Покупателя в том, что:

-в зависимости от применяемой им системы налогообложения Поставщиком уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с законодательством РФ, в том числе уплачивается НДС;

-им ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с законодательством РФ:

-все операции Поставщика по продаже Товара Покупателю полностью отражены в первичной документации Поставщика, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Поставщика;

-Поставщик отражает в налоговой отчетности НДС, уплаченный Покупателем в coставе цены Товара;

для договоров поставки производителем Товара собственного производства: - Товар, поставляемый по настоящему Договору, является Товаром собственного производства Поставщика;

для договоров поставки Товара, приобретенного Поставщиком: - Товар, поставляемый по настоящему Договору, является Товаром, приобретенным Поставщиком непосредственно у производителя данного Товара;

-предоставит Покупателю достоверные, полностью соответствующие законодательству первичные документы, которыми оформляется передача Товара по Договору (включая, но не ограничиваясь, счета-фактуры, Универсальный передаточный документ, товарные накладные, формы ТОРГ-12, товарно-транспортные накладные, квитанции формы ЗПП-13, спецификации акты приема - передачи и т.д.);

-предоставит по первому требованию Покупателя или налоговых органов (в т.ч. при проведении встречной налоговой проверки), надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к передаче Товара по Договору и подтверждающих гарантии, указанные в настоящем пункте Договора, в срок, не превышающим 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Покупателя или налогового органа;

- предоставил в территориальный налоговый орган по месту своей регистрации Согласие на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными, в соответствии с п. 1 . ст. 102 НК РФ по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 15.11.2016 № ММВ-7-17/615@. в отношении сведений о наличии (урегулировании/неурегулировании) несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг) для принятия к вычету сумм НДС ( сроком действия с начала календарного квартала, в котором заключен настоящий Договор бессрочно.

11.2. При получении Уведомления от Покупателя о наличии сведений о несформированном по цепочке хозяйственных операций с участием Поставщика источнике для принятия к вычету сумм НДС Поставщик обязуется устранить такие признаки в течение 1 месяца с момента получения указанного Уведомления.

При этом, стороны определяют следующее:

Наличие признаков несформированного источника для принятия к вычету сумм НДС определяется по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг), не ограничиваясь прямой сделкой с Поставщиком по настоящему Договору, но и в ситуации, когда Поставщик или его контрагенты не обеспечили наличие источника для применения вычета по НДС по сделкам в цепочке (цепочка движения товаров, работ, услуг).

Если Поставщик не устранит признаки несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием Поставщика источника для принятия Покупателем к вычету сумм НДС в указанный срок, Поставщик обязуется возместить имущественные потери Покупателя (и/или» третьих лиц), в том числе потери, вызванные предъявлением требований органами государственной власти к Покупателю или к третьему лицу.

Имущественные потери Покупателя, подлежащие возмещению Поставщиком, вследствие не устранения признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием Поставщика источника для принятия Покупателем к вычету сумм НДС определяются в размере:

-сумм, уплаченных Покупателем в бюджет вследствие добровольного отказа Покупателя от применения вычета НДС по операциям с Поставщиком;

-сумм, указанных в требованиях органов власти, предъявленных к Покупателю или к третьему лицу, прямо или косвенно приобретшему Товар (работу, услугу) по цепочке взаимоотношений с Покупателем.

Поставщик в срок не более 5 (Пяти банковских дней с момента получения соответствующего требования от Покупателя, обязан возместить указанные имущественные потери Покупателю. Покупатель вправе удержать сумму возмещения потерь из иных расчетов по любым сделкам с Поставщиком.

11.3. В случае нарушения Поставщиком заверений, указанных в пункте 11.1 настоящей статьи, Поставщик обязуется возместить убытки Покупателя (и/или третьих лиц), вызванных таким нарушением в размере:

-сумм, уплаченных Покупателем в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов о доначислении НДС/решений об отказе в возмещении/в применении налоговых вычетов по НДС, который был уплачен Поставщику в составе цены Товара, решений (требований) ос уплате пеней и штрафов на указанный размер НДС;

- сумм, возмещенных Покупателем иным лицам, прямо или косвенно приобретшим Товар (работу, услугу) у Покупателя, уплаченных ими в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов об уплате.

Поставщик, нарушивший указанные в настоящем пункте Договора заверения, возмещает Покупателю помимо определенных выше сумм все убытки, вызванные таким нарушением.

Поставщик в срок не более 5 (Пяти) банковских дней с момента получения соответствующего требования от Покупателя обязан возместить указанные убытки Покупателю. Покупатель вправе удержать сумму возмещения потерь из иных расчетов по любым сделкам с Поставщиком.

11.4 Нарушение Поставщиком гарантий и заверений, указанных в пункте 1 настоящей статьи, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от настоящего Договора с отнесением на Поставщика обязательства по возмещению всех имущественных потерь Покупателя от такого отказа. Поставщик в таком случае не вправе требовать от Покупателя возмещения каких-либо убытков и/или расходов, вызванных отказом Покупателя от Договора.

11.5 Поставщик дает свое согласие на раскрытие информации о Поставщике, составляющей коммерческую и налоговую тайну, в том числе, но не ограничиваясь, о наличии признаков несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия к вычету сумм НДС по операциям с участием Поставщика, ставшей известной Покупателю из договорных отношений с Поставщиком и/или из других источников.

12. Срок действия договора. Заключительные положения

12.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до «___» _______20___ г., но в любом случае до полного исполнения Сторонами обязательств по договору.

12.2 В случае если какое-либо из положений настоящего договора будет признано недействительным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, все другие положения настоящего договора сохранят свою силу. В этом случае Стороны обязуются заменить недействительное положение договора действительным положением, которое будет соответствовать, насколько это возможно, смыслу и цели всего договора и конкретного положения, которое признанно судом недействительным.

12.3 Каждая Сторона обязана хранить строгую конфиденциальность всего объема информации, полученной от другой Стороны или от третьих лиц в рамках настоящего договора и принимать все возможные меры защиты этой информации от раскрытия. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение этой информации в течение 5 (пяти) лет с момента прекращения срока действия настоящего договора может осуществляться только с согласия обеих Сторон. Сторона, виновная в разглашении информации, обязуется возместить другой Стороне в полном объеме все убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду), причиненные разглашением конфиденциальной информации.

12.4 Все уведомления/требования/претензии, которые направляются Сторонами друг другу в рамках исполнения настоящего договора, должны направляться заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в разделе 13 настоящего договора или вручаться под роспись уполномоченному представителю другой Стороны (курьерской службой или нарочным).

12.5 Перемена лиц в договоре (уступка требования, перевод долга, замена Стороны в договоре) без письменного согласия Стороны договора, являющейся в обязательстве должником, не допускается. В случае совершения такой уступки, уступка признается недействительной, и Сторона, нарушившая данное положение, уплачивает другой Стороне штраф в размере 50% от уступленного права.

В случае, если права Стороны договора, являющейся в обязательстве кредитором по договору, переходят к другому (третьему) лицу (новому кредитору) в соответствии с законом, по основаниям, предусмотренным ст. 387 Гражданского кодекса Российской Федерации, старый кредитор обязан уведомить об этом должника по договору и представить ему доказательства перехода права не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до момента перехода права.

12.6 Сторона, у которой изменятся банковские реквизиты, обязана в письменной форме уведомить об этом другую Сторону настоящего договора в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента изменения банковских реквизитов. Если такое уведомление не будет осуществлено, то перечисление денежных средств, сделанное по банковским реквизитах указанным в настоящем договоре, будет признано надлежащим.

12.7 В соответствии с п.2. ст.434 ГК РФ стороны допускают заключение настоящего Договора путем обмена подписанными сканами оригиналов документов посредством электронной связи. В дальнейших взаимоотношениях стороны допускают обмен оригиналов всех документов, связанных с исполнением настоящего Договора, посредством электронной связи. При этом Сторона, направившая противоположной Стороне документ по электронной связи, обязана предоставить оригинал документа в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента направления такового документа по электронной связи. Документы, полученные посредством электронной связи, имеют юридическую силу оригиналов до момента получения непосредственно оригиналов документов, и могут быть использованы в суде в качестве доказательств.

12.8 Стороны под номером настоящего договора понимают регистрационный номер договора, присвоенный Покупателем, который указан в названии договора: именно это регистрационный номер договора стороны указывают в документах, сопутствующих исполнению договора (счета, счета-фактуры, товарные накладные, товарно-транспортные накладные и т.п.).

12.9. Отношения сторон в части, не регламентированной настоящим договором регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

12.10 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.11 Неотъемлемой частью настоящего договора являются:

Приложение № 1. Спецификация.

13. Реквизиты и подписи сторон

Поставщик

Покупатель

Договор возмездного оказания услуг

ДОГОВОР

ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ №__

г. _____________

«_____»________ 20___ г.

_____________________________________________________________________________, именуем___ в дальнейшем «Заказчик», в лице __________, действующ___ на основании ______________________________, с одной стороны, и ________________________, именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________, действующ___ на основании ________, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги _____________________________________________________________________________ (далее - Услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги.

1.2. Исполнитель обязуется оказать Услуги лично.

- Исполнитель вправе привлекать к оказанию Услуг третьих лиц, предварительно получив на то согласие Заказчика.

1.3. Сроки оказания Услуг __________________________________________________

1.4. Услуги оказываются ________________________ (местонахождение Стороны или объекта, в отношении которого оказываются услуги, иное).

2. Порядок оказания услуг

2.1. Качество услуг и их результата должно соответствовать следующим обязательным требованиям: ______________________________________.

2.2. По направляемому электронной почтой запросу Исполнителя о получении информации, документов, дополнительных материалов и (или) оборудования Заказчик в срок не позднее ___ (_______) рабочих дней с момента доставки сообщения дает соответствующие разъяснения, информацию, документы, материалы и (или) оборудование по форме, указанной Исполнителем в запросе.

2.3. В случае предоставления Заказчиком документов, материалов и (или) оборудования Исполнитель обязан обеспечить их сохранность. Исполнитель возвращает Заказчику оставшиеся материалы и (или) оборудование с учетом нормального износа с Актом приемки-сдачи оказанных услуг или с односторонним Актом приемки-сдачи оказанных услуг.

2.4. Заказчик вправе проверять ход оказания услуг по Договору. В этих целях Заказчик:

- запрашивает соответствующую информацию в устной или письменной форме, в том числе путем направления Исполнителю сообщения по электронной почте. Исполнитель в срок не позднее __ (__________) рабочих дней предоставляет Заказчику в устной или письменной форме отчет о ходе оказания услуг;

- осуществляет контроль за ходом оказания услуг. Исполнитель обязан обеспечить соответствующий доступ Заказчику и не препятствовать проведению контроля.

3. Порядок сдачи и приемки услуг

3.1. По факту оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику на подписание Акт приемки-сдачи оказанных услуг в двух экземплярах.

3.2. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами Акта приемки-сдачи оказанных услуг.

3.3. Акт приемки-сдачи оказанных услуг Исполнитель составляет и подписывает в двух экземплярах и направляет на подписание Заказчику в срок не позднее ______ (______) рабочих дней с момента окончания срока оказания услуг.

3.4. В течение _____ (________) рабочих дней после получения Акта приемки-сдачи оказанных услуг Заказчик обязан подписать его и направить один экземпляр Исполнителю либо при наличии недостатков в качестве оказываемых услуг и (или) в их результате представить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания.

3.5. В случае наличия недостатков в качестве оказываемых услуг и (или) в их результате Заказчик согласно ст. 723 ГК РФ вправе:

- потребовать безвозмездного устранения Исполнителем таких недостатков в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования Заказчика.

- потребовать соразмерного уменьшения стоимости услуг Исполнителя.

- устранить недостатки собственными силами или силами третьих лиц и потребовать от Исполнителя возмещения расходов на устранение.

3.6. После исправления недостатков Исполнитель составляет повторный Акт приемки-сдачи оказанных услуг, который подлежит рассмотрению, подписанию и направлению Заказчиком в установленном порядке.

С момента оформления данного акта услуги считаются оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком без претензий и замечаний и подлежат оплате на основании такого документа.

Исполнитель в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента составления одностороннего Акта приемки-сдачи оказанных услуг обязан направить его копию Заказчику.

4. Цена и порядок расчетов

4.1. Общая стоимость Услуг составляет _____ (__________) руб., в том числе НДС _____ (__________) руб.

4.2. Заказчик оплачивает Услуги в следующем порядке:

- в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Сторонами Акта приемки-сдачи оказанных Услуг.

4.3. Проценты на сумму оплаты по Договору не начисляются и не уплачиваются.

4.4. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Исполнителя. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Исполнителя.

5. Ответственность сторон

5.1. За нарушение сроков оказания Услуг (п. 1.3 Договора) Заказчик вправе требовать с Исполнителя уплаты неустойки (пеней) в размере 0,1% от стоимости не оказанных в срок Услуг за каждый день просрочки.

5.2. За нарушение сроков оплаты (п. 4.2 Договора) Исполнитель вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пеней) в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

5.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные такими нарушениями убытки.

5.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

6. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: (землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия).

6.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить об этом другую Сторону.

6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 10 (десяти) дней, то каждая Сторона вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке.

7. Срок действия, изменение и досрочное расторжение договора

7.1. Договор действует с момента его заключения и до 31.12.2019 г.

7.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

7.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.

8.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом.

Претензия направляется любым из следующих способов:

- заказным письмом с уведомлением о вручении;

- курьерской доставкой. В этом случае факт получения претензии должен подтверждаться распиской, которая должна содержать наименование документа и дату его получения, а также фамилию, инициалы, должность и подпись лица, получившего данный документ.

Претензия влечет гражданско-правовые последствия для Стороны, которой направлена, с момента ее доставки указанной Стороне или ее представителю. Такие последствия возникают и в случае, когда претензия не была вручена адресату по зависящим от него обстоятельствам.

Претензия считается доставленной, если она:

- поступила адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не была вручена или адресат не ознакомился с ней;

- доставлена по адресу, указанному в ЕГРЮЛ или названному самим адресатом, даже если последний не находится по такому адресу.

8.3. К претензии должны прилагаться документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Если претензия направлена без документов, подтверждающих полномочия лица, которое ее подписало, то она считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

8.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения претензии.

8.5. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 8.4 Договора, спор передается в арбитражный суд по месту нахождения истца.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до «___» _______20___ г., но в любом случае до полного исполнения Сторонами обязательств по договору.

9.2. Если иное не предусмотрено Договором, уведомления и иные юридически значимые сообщения могут направляться Сторонами факсом, электронной почтой или иным способом связи при условии, что он позволяет достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано.

9.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

10. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Заказчик

Исполнитель